其他回答(共7条)

• 

  2020-11-25 09:09 龚小芝 客户经理

  一、这个要看你保的是什么险种了，是物流责任险还是货物运输保险。 如果是物流责任险，不可抗力造成损失，保险是除外责任，不赔的。 如果是货物运输保险，就要看你所指的不可抗力具体是什么，比如暴雨、海啸、暴风等是赔偿的，但是我国货运险规定地震是除外责任，无法赔偿。
  本保险分为陆运险和陆运一切险二种，被保险货物遭受损失时，本保险按照保。险单上订明承保险别的条款规定负赔偿责任。
  （一）陆运险本保险负责赔偿：
  1．被保险货物在运输途中遭受暴风、雷电、洪水、地震自然灾害或由于运输工具遭受碰撞、倾覆、出轨或在驳运过程中因驳运工具遭受搁浅、触礁、沉没、碰撞；或由于遭受隧道坍塌，崖崩或失火、爆炸意外事故所造成的全部或部分损失。
  2．被保险人对遭受承保责任内危险的货物采取抢救，防止或减少货损的措施，而支付的合理费用，但以不超过该批被救货物的保险金额为限。
  （二）陆运一切险除包括上列陆运险的责任外，本保险还负责被保险货物在运输场中由于外来原因所致的全部或部分损失。
  二、除外责任本保险对下列损失不负赔偿责任：
  1、被保险人的故意行为或过失所造成的损失。
  2、属于发货人责任所引起的损失。
  3、在保险责任开始前，被保险货物已存在的品质不良或数量短差所造成的损失。
  4、被保险货物的自然损耗、本质缺陷、特性以及市价跌落、运输延迟所引起的损失或用。
  5、本公司陆上运输货物战争险条款和货物运输罢工险条款规定的责任范围和除外责任。
  运输险，又称货物运输险，是针对流通中的商品而提供的一种货物险保障。开办运输险，是为了使运输中的货物在水路、铁路、公路和联合运输过程中，因遭受保险责任范围内的自然灾害或意外事故所造成的损失能够得到经济补偿，并加强货物运输的安全防损工作，以利于商品的生产和商品的流通。
  (1)直运货物运输保险
  直运货物运输保险承保的货物是从起运至目的地只用一种运输工具的运输，即使中途货物需转运，转运用的运输工龄与前一段运输所使用的运输工具仍属同一种类。
  (2)联运货物运输保险
  联运货物运输保险承保的是两种或两种以上不同的主要运输工具运送货物的运输，可以有水陆联运、江海联运、陆空联运等。联运货物运输保险的保险费率高于直达运输下的货运险费率。
• 

  2020-11-25 09:06 黄盛林 客户经理

  合同法171条第1款规定：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
  
  首先，要确定是否为不可抗力；其次，要看不可抗力对履行合同的影响大小；最后，还要看发生不可抗力后是否通知对方和采取补救措施。
  
  如确属不可抗力，致使合同不能履行，且通知和采取了补救措施，造成的损失是免责的，不用赔偿。
• 

  2020-11-25 09:03 连丽萍 客户经理

  这个要看你保的是什么险种了，是物流责任险还是货物运输保险。
  如果是物流责任险，不可抗力造成损失，保险是除外责任，不赔的。
  如果是货物运输保险，就要看你所指的不可抗力具体是什么，比如暴雨、海啸、暴风等是赔偿的，但是我国货运险规定地震是除外责任，无法赔偿。
  还有问题，可以联系我。
• 

  2020-11-25 09:00 黄盛波 客户经理

  1、根据《中和人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理纠纷案件应用法律若干问题的规定》中规定因不可抗力等因素造成的一切损失，提供服务商不应该承担责任。
  2、所谓不可抗力，是指不能预见，不能避免并且不能克服的客观情况。
  3、不可抗力的后果有两种：一种是解除合同，一种是延期履行合同。
• 

  2020-11-25 08:58 齐晓庆 客户经理

  工程保证保险受不可抗力影响几何？不可抗力≠一律免赔-工保网

  
  

  不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。构成它的主观要件即作为不可抗力的客观现象的“不能预见”，客观要件则包括“不能避免”和“不能克服”。

  典型的不可抗力包括自然灾害和社会异常事件等。遭遇不可抗力因素之后行为人无法控制和预防损害的发生，在此情况下行为人的行为与损害的发生并无法律上的因果关系，通常无需承担违约责任。

  
  

  与法律规定的不可抗力致使损害时行为人免负违约责任相相应，保险人亦无需对免责条款中的不可抗力承担赔付责任。不同险种的不可抗力各有差别，下文将以工程保证保险为例，分析其与不可抗力的关系。

  1、保险人对不可抗力担责吗？

  在以履约信用风险为保险标的的工程保证保险中，保险人承担赔偿责任的危险事故仅针对投保人信用不良造成的主观性危害，而非意外事故或不可抗力。

  因此中保协制定的四项建设工程保证保险示范条例（下简称“示范条例”）皆明确：对于洪水、台风、地震、海啸等自然灾害以及其它不可抗力原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿；因不可抗力导致《建设工程招标文件》/《建设工程施工合同》无法履行，由投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等，以及因此产生的一切损失，保险人不负责赔偿。

  从不可抗力条款规定方法看，示范条款运用了综合式规定，即采用概括和列举综合并用的方式，一方面明确列举了洪水、台风、地震、海啸四类自然灾害作为不可抗力事故，另一方面也以“其他不可抗力原因”概括了免责情况。这一“包括但不限于”的规定方法较为灵活，可适应多变情况，如《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中规定的地震、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形亦可囊括在内。

  从不可抗力后果分担方式看，示范条款明确：对由不可抗力原因直接导致的损失、费用和责任，以及间接造成的损失分担、费用承担，保险人都不负责赔偿。当然，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国保险法>若干问题的解释（二）》，对于不可抗力因素导致的损失不予赔偿的约定，保险人需尽到说明义务，承担该条款经过释明的举证责任，并承受约定不清时不利于己的解释。

  2、保险人受不可抗力影响吗？

  尽管保险人无需对不可抗力及其损失承担赔偿责任，但也会在一定程度上受到不可抗力的影响，典型的如保险期间的延长。

  在履约保证保险中，保险期间以工程竣工合格之日为止。一般而言，对于因被保险人或者第三者原因导致工程建设项目未能按期竣工的，保险合同的保险期间不予延长。但因不可抗力导致的则应合理延长，示范条款也规定：保险期间届满，因不可抗力或者投保人自身原因导致工程建设项目未能竣工的，保险合同的保险期间延长至工程竣工。

  需要注意的是，根据《民法典》合同编第590条规定的“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任”，若工程项目在不可抗力原因之前已经延误，出现本应竣工的工程尚未竣工情形时，投保人不能以不可抗力为由免除自身应向被保险人承担的违约责任。而示范条款“因不可抗力或者投保人自身原因导致工程建设项目未能竣工的，保险合同的保险期间延长”却允许延长保险期间，此时投保人应当按照保险人要求交纳保险期间延长部分对应的保险费，并由保险人出具批单。

  3、保险人受不可抗力影响的特殊情况

  在四款示范条款中，预付款保证保险作为独立性较高的险种，在很大程度上独立于基础合同——《建设工程施工合同》，其保险责任和责任免除较为特殊，因此保险人受不可抗力的影响也与其他险种不同。

  首先，示范条款在保险责任中规定：在保险期间内，如被保险人与投保人协议变更《建设工程施工合同》、被保险人或其授权代表明确指示更改工程的范围或性质、被保险人或其授权代表按《建设工程施工合同》同意延展工期，经保险人书面同意后，均不影响保险人在本保险合同项下的责任。由于不可抗力是造成《建设工程施工合同》变更、工程的范围或性质更改、工期延展的重要因素，因此在这些情形下保险责任不受不可抗力影响。

  相应的，这些情形下责任免除也不受不可抗力影响。因此围绕责任免除，示范条款也在不可抗力条款中加上了“未经保险人书面同意”的前提，这意味着：因不可抗力造成《建设工程施工合同》变更、工程范围或性质变更、工程进度安排变更，进而导致投保人无法履行《建设工程施工合同》约定返还该预付款全额或以该预付款冲抵被保险人应支付给投保人的工程款后的余额时，仅在未经保险人书面同意的情况下，保险人才不对投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等，以及因此产生的一切损失损失、费用和责任负责赔偿。

  概而言之，从责任承担看，投标保证保险、履约保证保险、质量保证保险中保险人的保险责任受不可抗力影响，不承担不可抗力因素导致的直接和间接损失；预付款保证保险则需视情形是否经保险人书面同意而定。从期间延展看，履约保证保险中保险人可为投保人延长保险期间；预付款保证保险中被保险人亦可积极取得保险人书面同意，从而维护自身的保险金请求权。

  因此对于不可抗力，保险人、投保人和被保险人都应具体情况具体分析，一方面需免除对“不可抗力”均无法理赔的思维定势；另一方面亦应在订立合同时对不可抗力发生后当事人的责任、义务、费用等划分详细规定，并就诉讼和仲裁的选择、优先受偿权的行使条件等予以明确。

• 

  2020-11-25 08:55 符耀精 客户经理

  不可抗力，没办法要求赔偿。。。所谓天灾。。。你自认倒霉。。。
  比如地震了，难道跟土地爷要吗？
  针对你的提问，所谓垫资补救，不能主张索赔，人家不是赔偿你。。。可以是还款，可以是无因管理。。。你以索取赔偿之类的为案由到法院，人家不会理你的。。。
  这个是需要进行证明和具体问题具体分析的。并且与合同是怎么约定的也有关系。
• 

  2020-11-25 08:52 黄睿哲 客户经理

  99版FIDIC关于不可抗力的规定：19.1条规定了共五类情形属不可抗力，其中1~4类属社会问题，即战争、骚乱、革命、起义、恐怖袭击、核污染等，如果是这些情况，承包商的损失可以得到赔偿，工程可以延期。第5类情形是自然灾害，承包商只能得到延期许可，费用损失不能补偿。如果在高风险地区，可以通过专门的工程保险来解决。投保时要注意，很多保险公司是不承保地震之类的大规模灾害损失的，如果要投保，需专门约定。可以对照保险行业的慕尼黑条款（Munich Schedule）